建筑工程有限公司承包某购物中心项目，工期延误罚款几何？

建筑工程有限公司承包某购物中心项目，工期延误罚款几何？

在一则建筑工程纠纷案件里，一家建筑工程有限公司，把投资发展有限公司告到法院了。这事情起因，就是结算还有付款方面出问题了。建筑工程有限公司要求投资发展的公司，支付欠着的工程款施工工程款支付流程，并且主张投资发展公司，要赔偿因为工期延误，所造成的损失，这损失可不小，足足有4700万元

在这个案件的审理过程当中 ，建筑工程公司申请进行两项鉴定，一个是工程造价鉴定，另外一个就是工期损失鉴定。鉴定机构给出意见的时候提到了，建筑工程有限公司，并没有按照合同里约定的那个工期索赔程序去走。

那这个案子的关键争议点在哪？就是建筑工程有限公司，没有按照合同约好的程序建筑工程有限公司承包某购物中心项目，工期延误罚款几何？，去提起工期索赔，它是不是就丧失了索赔的实体权利了。

往下说说法院这边审案情况。法院经过仔细审理以后认为按照合同通用条款的那些相关约定 ，要是因为发包人没按照合同的约定去履行该尽的义务，又或者出现一些错误，以及其他本来就该发包人承担责任的情况，导致工期延误了，承包人又得不到合同价款 ，还有其他经济损失的时候 ，那承包人要在索赔事件发生后的28天之内，赶紧向监理人发出索赔意向通知书 ，同时还要把补偿经济损失的索赔报告，以及有关的资料一块都提交上去。

要是这项索赔事件一直在持续进行着，那承包人应当分阶段地，不断向监理人发出索赔意向。等索赔事件最后结束了以后呢 ，再在28天之内，把索赔有关资料建筑工程有限公司承包某购物中心项目，工期延误罚款几何？，还有最终索赔报告，都给监理人送过去。

不过现实情况是，建筑工程有限公司，确实没按照合同规定，在索赔事件出现的28天之内 ，给监理人送交索赔损失和相关资料。但是施工工程款支付流程，人家在工地上开例会的时候，多次提到了，因为投资发展有限公司的原因，而致使工期延时了这个事；并且还好几次，向投资发展有限公司递交报告，并且也把这些报告抄送给了监理人！

这些报告当中有明确指出来，像是土方工程发生延误，还有高温天气啥的这些状况，对工程进度有严重影响，所以明确要求得顺延工期。并且在2008年7月31日那天的报告里面，还提到索赔事项，这其实就看出建筑工程有限公司，一直没打算放弃损失赔偿要求

另外呢咱得注意到，虽然双方对于工期顺延还有索赔程序那都是做过规定约定的 ，但是并没有明确说，要是承包人没有提出工期顺延，或者没按照规定的程序去索赔、索赔晚了的那种法律后果。如此一来，投资发展有限公司，仅仅以建筑工程有限公司没有及时申报为理由 ，就坚持说人家丧失索赔权，这可是没法律依据支撑，而且也违背公平原则嘿。

还有那个《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中第 19条 ，其实是约定过理赔顺序流程的。一般来说承包人有索赔程序要求。在知道或大概意识到索赔事件出现后 ，28天之内要赶快向监理人送去索赔意向通知书 ，还得把索赔理由说清楚才成。如果承包人没在规定前面这28天内 ，发出索赔意向通知书，那就损失了追加付款或加（和）延长工期这些权利！发包人的索赔流程也是一样有规定的 ，总之都是要在索赔事件出现28天内通过监理人施工工程款支付流程，发送各自索赔意向通知书给对方或向承包人送交索赔意向书才行，超了期限往往索赔可能无效，通俗点称之这部分条款就做是实践里的 “索赔逾期失权” 。通常在大多项目承、发施工两边人都采用这些条款来保障自己权利索赔。就算这样，现实施工工程作业中呀会发生各式各样意外情况 。尤其是承包企业在工程环节更难以在短仅约定28天内精准捕捉所有该要求权利发出报告进行要求，如果全都照严格固定约定期限走 承包工人或小型企业基本等于损失后续主张获得补救补偿的资格权益！这下大家懂里面复杂弯弯绕绕关系啦！基本上来说就是索赔程序看似规定死啦却是承包人在现有体系下存在高不可控维权难点环节。